承包协议书

承包协议书集合15篇

在日新月异的现代社会中，协议使用的频率越来越高，协议具有法律效力，确立某种法律关系。我们该怎么拟定协议呢？下面是小编为大家收集的承包协议书，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

甲方： 项目部 以下简称甲方

乙方：泥工组承包人： 以下简称乙方

甲方将 工程的主体泥工工程内部承包给乙方施工，为确保工程质量达到优质、安全、文明、标化管理，合理使用材料，经双方商定，特订以下协议，以便双方共同执行。

一、乙方承包的工作内容：

1、按设计图纸及施工全过程的设计变更等全部泥普工工作及配套工作：自基坑开挖后土方修正至屋面砼结构完成，砼垫层、基础、砖基础砌筑、粉刷、回填土夯实硬化、主体全部砼现浇与预制结构浇捣、垫块预制、砼找平、养护，全部砖砌体，凿墙拉筋洞及安装墙拉筋（包括植钢筋胶）并确保试验合格，施工预留洞砌筑，烟道，管笼洞口，各楼层运输道拆卸及砌体时的架体搭设、拆除、清理等，柱模板底砂浆找平堵孔、螺杆洞补砂浆，一切涉及主体工程的全部工作内容（包括其它配套工作）；

2、临时房搭设及临时房内的一切设施，地坪硬化，临时围墙及区级标化工程所要做到的等一切甲方所要求的配套工作；如在合同书签订前甲方已先做的临时设施人工费必须由乙方支付。

3、施工现场、生活设施等一切卫生清理工作，所使用机械设施的保养、整洁、完好的配套工作，并配合项目部放样弹线工作；

4、配备一切手工及机械操作工具（包括建筑线、手提平板振动机、搅拌机、砂浆机、反斗车、振动棒、扦入机、电线、小太阳、浇水皮管、安全帽、洋揪、灰桶、铲刀、泥刀、铝合金直尺等）；

5、井架基础浇捣、砼搅拌机、砂浆机的就位、挖坑、搭台、蓄水池的砌筑、粉刷，并有专人负责操作机械；

6、配合商品砼泵车的就位和泵管的搭设、拆除并清洗配套设施等；

7、涉及该工程上及临设、道路、地坪硬化、卫生清理及其它相关配套需做的工作内容不发生任何点工。

二、乙方工程质量、施工进度技术保证：

1、本工程质量严格按国家新规范标准及强制性标准执行，确保结构优质，质量必须确保砼工程横平、竖直、光洁、平整，不得发生炸模、缺角、掉棱、接缝处高低不平、轴线偏位严重等现象，砌体美观，如上级部门和项目部检查质量不符，则按公司质量处罚条例执行；

2、框架填充墙砌筑不得一次完成，斜砖砌筑必须待墙体干燥后施工，灰缝必须饱满，特别是柱、梁接触处砂浆必须满嵌，防止今后粉刷裂缝出现，否则按公司工程质量处罚条例执行；

3、每一分项完成，班组必须进行自检，各级部门检查如发现有不合格分项造成的返工损失，延误工期等根据质量处罚条例执行；

4、乙方押质量、工期、安全保证金2万元，若违约，没收保证金，保证金在合同工程量完成并达到标化和结构合格后返回，并不计息；施工组必须加班加点，风雨无阻，夜以继日，确保工程进度的工期的按时完成；

5、工程进度必须按项目部确定的各分项详细计划执行，延误工期罚20xx元/天。

6、乙方承包负责人及管理人员每月在施工现场不少于25天，缺一天罚300元；

7、乙方在施工过程中人员数量、技术力量和管理力量达不到所要求的进度、质量，甲方有权向乙方提出警告，直到辞退为止。其完成的工程量在竣工后按 %结算，并承担质量、延误工期和其它间接损失费用。如乙方无故停工，则不予结算，并赔偿一切经济损失，并罚没保证金。

三、乙方节约原材料的保证：

1、砼、砂浆必须严格按项目部提供的配合比配制搅拌，不得随意增加水泥用量或减少砂石用量，违者每次罚款200元—1000元；

2、砼、砂浆在运输操作中严禁散落在地，承包组对施工现场的模板、方木、钢材、红砖、铁丝、铁钉、钢管夹头等不得随意切割，否则按公司材料、设备管理处罚条例执行；

3、砌墙砂灰用量必须严格控制，决不允许施工现场有过夜砂灰；认真做好砌墙阶段每天落手清工作，落脚灰必须及时清除，并进行过筛，如发现有过夜砂灰且落脚灰不清除过筛当垃圾处理的，则按公司材料、设备管理处罚条例执行；

4、砌体材料严禁翻斗车倾倒，人为乱扔，必须用人工一块一块轻拿轻放，违者罚以500元/次；

5、施工中如存在材料浪费现象，则按公司材料、设备管理处罚条例执行。

四、乙方安全生产、文明施工保证：

1、严格执行建筑施工安全生产，文明施工标准，听从公司、项目部指挥，不得擅自作业，无证上岗，严禁使用童工。施工过程中如发生一切工伤事故的一切经济损失均由乙方承担，发生伤亡事故罚没2万元保证金，甲方只做好协调工作；出现刑事案件交公安机关处理。

2、乙方自行配备好安全帽、雨具等必备设施，职工必须挂牌施工，所有进场职工的身份证、暂住证复印件及职工花名册、每月底的工账复印件交工地资料室。

3、施工现场做好文明施工，各楼层做一层清一层，确保各楼整洁。保证建筑物内外整洁、卫生，每时每刻做到落手清，如发现某个部位已施工，但现场未清理干净，将按公司文明生产及保安管理处罚条例执行。

4、乙方施工人员需“四证”（计生证、身份证证、暂住证、上岗证）齐全，需补办者，乙方承担一切费用。上交公司复印备查，并上交每人1寸照片6张，否则不得进入现场工作。

5、乙方在施工期间，必须遵守社会治安的有关条款，严禁，无事生非，打架斗殴，无关人员不得在工地住宿、用膳，和随带家属、女人；宿舍内严禁存放非工地所用的一切财物，确保宿舍整洁，女职工一律不得在工地集宿内居住；各施工班组人员严禁到场外买菜饭，否则按公司文明生产及保安管理处罚条例执行；

6、外架上不准堆放砖等材料，砼浇捣完及每天砌筑后均要清理外架干净；

7、所有建筑材料未经管理人员同意不得外拿外借，如发现按偷窃论处，并处以10倍罚款和送交派出所；

8、乙方在施工期间的临时宿舍应派专人清洁并保持整洁卫生，公司派专人负责生活区清理，其费用由各承包方按承包额相应承担，失少财物甲方概不负责。爱护公物，施工场内不准随地大小便，不得去食堂私自烧菜，不得使用电炉、热得快、煤气灶等电器，遵守宿舍、食堂及门卫制度，自觉配合门卫及保安人员的出入检查制度，否则按公司文明生产及保安管理处罚条例执行；

9、不得用模板或其它不允许的设施作为铺路、跳板和拉车道填板等，否则按文明生产及保安管理处罚条例执行；

10、接受项目部、公司管理人员的监督检查，对违反安全生产、文明施工标准时，如不戴安全帽等将按公司安全生产、文明生产及保安管理处罚条例执行。

11、在上级检查中，由于乙方文明施工或落手清工作达不到规定要求的，按违 ……此处隐藏18239个字……伙关系；③合伙事业完成或不能完成；④合伙事业违反法律被撤销；⑤法院根据有关当事人请求判决解散。

2．合伙终止后的事项：①合伙人共同清算；②清算后如有盈余，则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物，可作价卖给合伙人或第三人，其价款参与分配；③清算后如有亏损，不论合伙人出资多少，先以合伙共同财产偿还，合伙财产不足清偿的部分，由合伙人按出资比例承担。

第十条争议的解决方式

合伙人之间如发生争议，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。协商不成的可依法向人民法院起诉。

第十一条本合同如有未尽事宜，应由合伙人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。

第十二条其他

_____________________________________________

第十三条本合同正本一式____________份，合伙人各执一份。

合伙人：________________（签名）

合伙人：________________（签名）

合伙人：________________（签名）

合伙人：________________（签名）

__________年________月________

________________(以下称甲方) 身份证号：

________________(以下称乙方) 身份证号：

甲方为了更好的为人民的健康提供服务,经双方协商,本着平等,互惠,互利的原则,现将安博尔综合门诊部检验科承包给乙方经营, 双方兹订立租承包同如下：

第一条:

经营期限:自________年____月____日起至________年____月____日止，如科室内需要增加仪器设备或者装潢装饰由乙方自行负责承担全部费用。

第二条

1、甲方负责提供乙方科室所用房间和水电，不收取费用。

2、检

验科所用器材、药剂等全部物品由乙方自行采购。

3、乙方检验科收费一律由甲方统一收取，甲方收取乙方全部收入的10%，由检验科开方在内科产生的治疗费及药费，乙方收取全部的10%，每月_____号结算。

第三条

1、乙方必须按照国家卫生部门相关规定经营，不得违反相关法律法规。

2、检验科发生误诊、医疗事故等全部责任由乙方承担全部责任。

3、检验科聘用医务人员需由甲方批准通过，不得擅自雇佣无医疗资格者。

第四条

未尽事宜，双方协商处理。本合同一式二份，甲乙方各持一份，合同自签订之日起生效执行。 如果有争议，双方协商不能处理的情况下，交当地人民法院或仲裁机构处理。

甲方法人签字：乙方签字：

法人签章： 签章：

为加强________________工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，项目法人 (以下简称甲方)与施工单位 (以下简称乙方)，特订立如下合同。

第一条甲乙双方的权利和义务

1、严格遵守国家有关法律法规及水利部的有关规定。

2、严格执行甲乙双方签订的工程施工合同，自觉按合同办事。

3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

4、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5、甲方或乙方发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6、发现对方严重违反本合同条款的行为，甲方或乙方有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条甲方的义务

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

2、甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请或可能对公正执行公务有影响的其它宴请和娱乐活动;不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁 娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4、甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要 求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条 乙方义务

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由邀请甲方及其工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

5、乙方及其工作人员应严格按监理规程办事，不得为谋取私利向监理人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时必须对监理单位和工程监理人员履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

6、乙方如果发现甲方工作人员或工程监理人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方和工程监理部门不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

第四条 违约责任

1、甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条的，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理;给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿;情节严重的，甲方建议水利建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的水利工程建设市场的处罚。

第五条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第六条本合同作为甲乙双方签订的 工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。。

第七条本合同正本一式两份，合同双方各执一份，副本三份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日